2008年造價員考試選擇題精練及答案詳解（十二）

　　1、工程變更確定后，若合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，則應（　）。
　　A.由承包人或發(fā)包人提出適當?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)對方確認后執(zhí)行
　　B.由工程師決定價格
　　C.由承包人提出適當?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行
　　D.由發(fā)包人提出適當?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)發(fā)包人確認后執(zhí)行
　　標準答案:A

　　2、對于索賠程序的表述，下列選項中正確的是（?。?BR>　　A.當索賠事件持續(xù)進行時，承包人應當階段性向工程師發(fā)出索賠意向通知
　　B.承包人應在索賠事件發(fā)生28天內(nèi)，向工程師提出索賠報告
　　C.工程師在28天未答復承包人的索賠要求，視為該項索賠已被拒絕
　　D.如果承發(fā)包雙方對該事件的責任、索賠款額或工期展延天數(shù)分歧較大，按照條款規(guī)定應提起仲裁或訴訟
　　標準答案:A

　　3、某建設項目業(yè)主與甲施工單位簽訂了FIDIC條件下的施工承包合同，合同中保函手續(xù)費為40萬元，合同工期為500天。合同履行過程中，因不可抗力事件發(fā)生致使開工日期推遲50天，因不可預見的外界條件停工20天，因異常不利的氣候條件停工15天，因季節(jié)性大雨停工5天，因分包單位延期交工停工10天，上述事件均未發(fā)生在同一時間，則甲施工單位可索賠的保函手續(xù)費為（?。┤f元。
　　A.7.2
　　B.6.8
　　C.5.6
　　D.8
　　標準答案:C

　　4、某土方工程業(yè)主與施工單位簽訂了土方施工合同，合同約定的土方工程量為10000m3，合同工期為55天，合同約定：工程量增加10%以內(nèi)為施工方應承擔的工期風險。挖運過程中，因出現(xiàn)地質(zhì)條件變化，致使土方量增加到12000m3，則施工方可提出的工期索賠為（　）天。（結果四舍五入取整）
　　A.16.5
　　B.5.5
　　C.11
　　D.5
　　標準答案:D

　　5、在索賠報告中，涉及到索賠能否成立的關鍵是（　）。
　　A.總論部分
　　B.根據(jù)部分
　　C.計算部分
　　D.證據(jù)部分
　　標準答案:B