當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 項目進度管理軟件
工期拖延對抗工程款支付的法律分析——從一拖欠工程款糾紛談起
泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
上海金工建筑工程有限公司(以下簡稱“金工公司”),與四川省建筑機械化工程有限公司(以下簡稱“工程公司”)于2004年4月19日簽訂了一份鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同。合同簽訂后,金工公司依約進行了施工,至2004年12月10日該工程通過了質(zhì)量驗收。根據(jù)金工公司的結(jié)算報告,工程價款為233萬元,而工程公司僅支付了132萬元,扣除保證金,尚有96萬元未付。 泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
bbs
而工程公司辯稱,金工公司在簽訂協(xié)議后未按期結(jié)束工程。按照合同約定,延期一天即執(zhí)行罰款2萬元,金工公司延誤工期72天,故請求判令金工公司給付延誤工期罰款1440000元。金工公司針對工程公司的反訴辯稱,金工公司沒有延誤工期的行為,其是根據(jù)合同約定的施工節(jié)點進行施工的,其間有根據(jù)業(yè)主的要求進行返工的現(xiàn)象,但不能因此認定其違約。 泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
法院觀點 泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
項目管理培訓(xùn)
法院認為,金工公司與工程公司簽訂的鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同,是雙方當事人的真實意思表示,未違反法律禁止性規(guī)定,應(yīng)屬有效。對于工期拖延問題,根據(jù)原工程公司提供的鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同、施工監(jiān)理日記、工程例會紀要、原工程公司來往函件以及當事人當庭陳述,結(jié)合工程例會紀要的記載和雙方來往的信函確定的實際施工工期,金工公司在鋼結(jié)構(gòu)工程中延誤工期共計8天。在園藝工程節(jié)點中,金工公司共計施工了21天,結(jié)合有關(guān)證據(jù),金工公司延誤工期14天,工程延期違約金440000元。兩款項容抵扣后,工程公司應(yīng)給付金工公司工程款526363元。 泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
律師分析 泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
工程延期的確定。本案中,工程延期計算是雙方爭議的焦點問題,工程公司認為金工公司延期72天,而金工公司認為自己并沒有延期。對于工程延期的計算,本律師認為,首先是根據(jù)合同有關(guān)工期的約定,確定施工工期,再根據(jù)會議紀要、開工通知、工程簽證、施工監(jiān)理日記、工程來往信函等來確認工期是否延期。具體到本案,施工合同已經(jīng)約定了明確的工期節(jié)點,法院又根據(jù)被告提供的來往信函,確認了工期延長的事實,又根據(jù)監(jiān)理日記和工程例會紀要,確認了工期延長的具體時間,可以說對工期作了比較客觀的認定。 泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
pmp
工程延期的責任認定。對于工程延期的責任問題,按照一般的工程延期的原因分析,由于業(yè)主的原因造成工程延期的情況有業(yè)主應(yīng)提供的施工準備工作完成不足、業(yè)主未按期提供施工中所需要的技術(shù)資料、業(yè)主未按合同約定供應(yīng)施工材料與設(shè)備。由于施工企業(yè)造成工程延期的情況主要是未按照合同約定的施工節(jié)點進行工程施工。另外,還是監(jiān)理單位及不可抗力造成的工程延期。本案中,工程施工合同已經(jīng)約定了明確了施工節(jié)點,并且第三條第三款亦明確約定了不按約定進行施工的罰則,故施工單位應(yīng)嚴格按約施工,在工程公司已經(jīng)提供證據(jù)工程延期的情況下,金工公司并沒有證據(jù)說明工程延期是由工程公司造成的,故應(yīng)承擔工程延期的法律責任。 泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
工程延期對抗工程款支付分析。對于工程延期能否對抗工程款支付,本律師認為,應(yīng)具體情況具體分析,就實體法而言,應(yīng)具備以下幾個條件:業(yè)主認為工程延期應(yīng)減少或抵扣工程款,應(yīng)首先說明工程延期是由施工企業(yè)造成的,并說明工程延期違反了合同約定條款,應(yīng)承擔違約責任,如合同沒有違約責任約定,應(yīng)提供證據(jù)說明由于工程延期自己受到了損失,如不具備以上條件,業(yè)主以工程延期為理由不支付工程款難以成立。從訴訟程序上講,在施工企業(yè)提出工程款訴訟時,業(yè)主僅僅為工程延期作為答辯的理由,法院一般不予采信,而要求業(yè)主再行提出反訴,當然業(yè)主也可以根據(jù)案件的實際情況,另行起訴。這主要是因為工程款拖欠與工程延期雖然聯(lián)系密切,甚至是直接的因果關(guān)系,但是從訴訟法角度講,畢竟是兩個法律事實,兩層法律關(guān)系。本案中,原告金工公司工對于工程款拖欠提出訴訟后,工程公司亦是通過反訴形式提出工期問題。 http://52tianma.cn/
泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
(作者單位:上海市建緯律師事務(wù)所)泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
泛普軟件-建筑工程項目管理系統(tǒng)
本文由《施工企業(yè)管理》授權(quán)發(fā)布bbs
- 1酒店管理軟件
- 2賓館管理軟件
- 3汽車美容管理軟件
- 4外貿(mào)管理軟件
- 5服裝庫存管理軟件
- 6入庫出庫管理軟件
- 7銷售管理軟件
- 8流程管理軟件
- 9商務(wù)管理軟件
- 10企業(yè)管理軟件
- 11目標管理軟件
- 12運輸管理軟件
- 1項目管理的前世今生(三)
- 22015年造價員考試《真題精選》(7)
- 3電焊作業(yè)安全技術(shù)交底
- 4【碩士】門式剛架輕鋼結(jié)構(gòu)廠房的鑒定與加固方法研究
- 5關(guān)于召開“2005全國地鐵與地下工程技術(shù)風險管理研討會”通知
- 62015造價員考試題庫精選試題(2)
- 7瓦房店市2015年農(nóng)村公路維修工程施工
- 82015造價員輔導(dǎo)《土建工程》知識重點(1)
- 9造價員考試必備知識點:竣工決算由幾部分組成
- 10佳七公路至蘇木河農(nóng)場段施工中標結(jié)果公示
- 11靈山高速公路雷電防護工程施工評標結(jié)果公示
- 12維新鎮(zhèn)池橋聯(lián)網(wǎng)公路改造項目中標公示
- 13關(guān)于防止塔式起重機重大安全事故發(fā)生和做好元旦春節(jié)期間安全工作的緊急通知
- 14造價員《建筑工程》模擬試題一
- 15昆明市軌道交通6號線車輛監(jiān)造項目競爭性談判
- 1650省道蓮都段公路改建工程某合同段隧道工程安全專項施工方案
- 17來鳳縣綠色生態(tài)旅游公路配套完善工程施工監(jiān)理服務(wù)競爭性談判采購廢標公告
- 182015造價員《土建工程》考試章節(jié)輔導(dǎo)(5)
- 19一級建造師復(fù)習資料:行政復(fù)議程序(二)
- 202015建筑工程要點:建筑抗震構(gòu)造要求
- 21上海市軌道交通8號線三期工程標志標線及交通設(shè)施改造工程項目中標公告
- 22盾構(gòu)施工生產(chǎn)安全風險事故應(yīng)急救援預(yù)案
- 23一級建造師復(fù)習資料:土石壩的防滲處理與堤防的防滲處理有區(qū)別嗎
- 24一級建造師復(fù)習資料:檢查施工現(xiàn)場工程建設(shè)各方主體的質(zhì)量行為
- 252015造價員考試土建工程重點知識:正投影法基本原理
- 26項目管理的變革
- 27一級建造師復(fù)習資料:施工許可制度的概念
- 28某公司燃煤機組(2×300MW)工程竣工決算報告樣本
- 29氯堿廠大橋維修加固及道路順接工程監(jiān)理中標公告
- 30【碩士】川西地區(qū)文廟建筑的裝飾特點研究
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓