當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 項目計劃軟件
建設(shè)工程造價“以送審價為準”的適用
2005年1月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十條規(guī)定:“當事人約定,發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后,在約定期限內(nèi)不予答復(fù),視為認可竣工結(jié)算文件的,按照約定處理。承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的,應(yīng)予支持?!泵鞔_了發(fā)包人逾期不結(jié)算工程價款,即“以送審價為準”支付工程款的原則,也就是說,發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后,在約定期限內(nèi)不予答復(fù),期限屆滿,發(fā)包人就喪失了重新審價或者在訴訟(仲裁)過程中申請鑒定工程造價的權(quán)利,而只能以承包人提供的結(jié)算文件為準支付工程價款。這條規(guī)定被業(yè)內(nèi)稱之為雪中送炭,如何適用“以送審價為準”原則,是廣大施工企業(yè)在合同管理中的必修課。
一、“以送審價為準”結(jié)算工程價款的合理性
一般情況下,建設(shè)工程合同雙方應(yīng)當按照合同約定結(jié)算工程價款,工程經(jīng)竣工驗收合格后,就應(yīng)當結(jié)算。結(jié)算中,一般先由承包人提交竣工結(jié)算報告,由發(fā)包人在約定的期限內(nèi)審核。發(fā)包人審核完畢后,提出經(jīng)有資質(zhì)的造價咨詢機構(gòu)編制的竣工結(jié)算審核報告。合同雙方如對工程結(jié)算審核結(jié)論沒有異議,在竣工結(jié)算文件上簽字蓋章確認后即生效。但在實踐中,發(fā)包人隨意延長審核期限,對承包人提交的工程竣工結(jié)算文件遲遲不予答復(fù)或者根本不予答復(fù),這種行為嚴重侵害了承包人的合法權(quán)益。如果不制止這種無正當理由拖欠工程款的不法行為,就會有失公平,也不利于社會穩(wěn)定。因此,在發(fā)包人逾期不結(jié)算工程價款的情況下,即“以送審價為準”支付工程款是符合民法原理的,也是科學的。
二、適用“以送審價為準”結(jié)算工程價款的條件
1、合同中要有約定
建設(shè)工程合同是承包人進行工程建設(shè),發(fā)包人支付價款的合同①。嚴格按照合同約定的內(nèi)容履行,是合同雙方的義務(wù),也是合同履行的基本準則。因此,適用“以送審價為準”結(jié)算工程價款的前提是發(fā)包人與承包人必須要有約定,約定的主要內(nèi)容為:發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后,在約定期限內(nèi)不予答復(fù),視為認可竣工結(jié)算文件。
在實踐中,有下列三種表現(xiàn)方式:
(1)在施工合同中明確約定:“發(fā)包人在收到竣工結(jié)算文件后28天內(nèi)進行審核,逾期不答復(fù)的,視為認可竣工結(jié)算文件?!被蛘摺鞍l(fā)包人在收到竣工結(jié)算文件后28天內(nèi)審核完畢,逾期視為認可竣工結(jié)算文件?!本唧w審核期限是28天,還是60天或是其他時間,可以根據(jù)不同情況約定。
(2)在合同結(jié)算條款中明確約定:“按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?!备鶕?jù)2001年12月1日起施行的建設(shè)部《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》第十六條“(二)發(fā)包方應(yīng)當在收到竣工結(jié)算文件后的約定期限內(nèi)予以答復(fù)。逾期未答復(fù)的,竣工結(jié)算文件視為已被認可。發(fā)承包雙方在合同中對上述事項的期限沒有約定的,可認為其約定期限均為28日?!?004年10月20日起施行的財政部建設(shè)部《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》第十六條也規(guī)定:“發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料后,在本辦法規(guī)定或合同約定期限內(nèi),對結(jié)算報告及資料沒有提出意見,則視同認可。”因此,如果在合同中約定“按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行”,相當于發(fā)包人與承包人就適用“以送審價為準”原則在合同中有了明確約定。
(3)直接采用建設(shè)部制定的《建設(shè)工程施工合同》(GF—1999—0201示范文本)。
建設(shè)工程施工合同示范文本通用條款33條規(guī)定,“33.1工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認可后28天內(nèi),承包人向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料,雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價款調(diào)整內(nèi)容,進行工程竣工結(jié)算。33.2發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)進行核實,給予確認或者提出修改意見。發(fā)包人確認竣工結(jié)算報告通知經(jīng)辦銀行向承包人支付工程竣工結(jié)算價款。承包人收到竣工結(jié)算價款后14天內(nèi)將竣工工程交付發(fā)包人。33.3發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)無正當理由不支付工程竣工結(jié)算價款,從第29天起按承包人同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息,并承擔違約責任。33.4發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)不支付工程竣工結(jié)算價款,承包人可以催告發(fā)包人支付結(jié)算價款。發(fā)包人在收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付的,承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價,也可以由承包人申請人民法院將該工程依法拍賣,承包人就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。”盡管在示范文本中并沒有出現(xiàn)“逾期未答復(fù)的,竣工結(jié)算文件視為已被認可”的字樣,但發(fā)包人逾期不結(jié)算將直接適用“以送審價為準”的原則是明確的。最高人民法院副院長**有主編,最高人民法院民事審判第一庭編著的《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》明確“本條解釋中予以明確的是建設(shè)工程施工合同中的合同責任,而不是新增加的責任。本條解釋是涉及逾期不結(jié)算的法律后果,因出現(xiàn)了合同中約定的情形,導致結(jié)算報告作為工程款結(jié)算的依據(jù)。在建設(shè)部制定的建設(shè)工程施工合同格式文本中,有專門條款規(guī)定了逾期不結(jié)算的法律后果,只要出現(xiàn)了合同中規(guī)定的發(fā)包人逾期不答復(fù)或不支付工程款的情形,結(jié)算依據(jù)就隨之產(chǎn)生?!雹凇靶枰⒁獾氖?,當事人在合同中選擇了這種方式作為確定工程款的結(jié)算依據(jù),是當事人意思自治的體現(xiàn),不是外在的因素和力量加給雙方當事人的。本條規(guī)定只是通過司法解釋的形式將當事人的意思表示予以明確下來?!雹?br/>因此,只要合同雙方?jīng)]有排除通用條款第33條,采用了《建設(shè)工程施工合同》(示范文本)的建設(shè)工程就可以適用發(fā)包人逾期結(jié)算“以送審價為準”原則。
2、發(fā)包人要有“不予答復(fù)”的行為
結(jié)合建設(shè)工程施工合同示范文本通用條款33.2條,認為,所謂“不予答復(fù)”是指發(fā)包人在收到竣工結(jié)算文件后,在約定期限內(nèi)即不給予確認,也不提出修改意見的行為,即發(fā)包人未對承包人提供的送審價及送審資料提出實質(zhì)性的書面異議。
實踐中,發(fā)包人在收到承包人的竣工結(jié)算文件后,發(fā)函要求承包人到發(fā)包人處對賬,或者發(fā)函說結(jié)算資料不全要求承包人補充而未明確缺何種資料的情況能否構(gòu)成“答復(fù)”。筆者認為,發(fā)包人上述函件均不能構(gòu)成“答復(fù)”。第一,答復(fù)是指對結(jié)算文件“給予確認”或者“提出修改意見(實質(zhì)性異議)”的行為,發(fā)包人要求承包人對賬,即不是對竣工結(jié)算文件“予以確認”,也不是“提出修改意見”。實際上,根據(jù)合同約定承包人將結(jié)算文件遞交給發(fā)包人后,對結(jié)算文件在約定期限進行審核是發(fā)包人單方的合同義務(wù),因此,在審核期限內(nèi)不存在雙方對賬的問題。只有當發(fā)包人審核完畢,向承包人提交工程造價咨詢單位出具的竣工結(jié)算審核意見后,才存在雙方核對賬目的問題。④所以在發(fā)包人未完成審核的前提下,發(fā)包人發(fā)函要求承包人對賬,其實是無賬可對,無非是借此來拖延竣工結(jié)算罷了。第二,關(guān)于發(fā)包人發(fā)函說結(jié)算資料不全要求承包人補充而未明確缺何種資料,不屬于實質(zhì)性異議,同樣不構(gòu)成“答復(fù)”,其目的無非也是為了拖延結(jié)算。事實上,真的是資料不全,因資料不全導致的結(jié)算上的不利后果由承包人來承擔,并不能因此免除發(fā)包人在約定期限內(nèi)完成審核的合同義務(wù)。根據(jù)《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》第十六條明確規(guī)定:“承包人如未在規(guī)定時間內(nèi)提供完整的工程竣工結(jié)算資料,經(jīng)發(fā)包人催促后14天內(nèi)仍未提供或沒有明確答復(fù),發(fā)包人有權(quán)根據(jù)已有資料進行審查,責任由承包人自負?!?br/>
3、發(fā)包人要收到竣工結(jié)算文件
如果承包人請求發(fā)包人逾期結(jié)算“以送審價為準”結(jié)算工程款,必須舉證證明已經(jīng)向發(fā)包人遞交了結(jié)算文件,并且發(fā)包人已經(jīng)簽收了該結(jié)算文件。按照建設(shè)工程施工合同的約定,承包人遞交結(jié)算報告的行為應(yīng)當是書面的,發(fā)包人收到竣工文件報告也必須給承包人出具書面的憑證。承包人僅僅口頭告知發(fā)包人有關(guān)結(jié)算報告的內(nèi)容等,不產(chǎn)生導致結(jié)算依據(jù)的后果。接收結(jié)算報告的主體,應(yīng)當是建設(shè)單位的法定代表人、甲方代表或者具有收發(fā)責任和義務(wù)的部門,如辦公室、收發(fā)室、值班室等。遞交結(jié)算報告不適用留置遞交的方式,承包人以發(fā)包人不接收結(jié)算報告為由,主張按由其單方提出的結(jié)算報告作為結(jié)算工程款依據(jù)的理由不能成立⑤。
三、施工企業(yè)適用“以送審價為準”結(jié)算工程價款的操作要點
《司法解釋》明確發(fā)包人逾期不結(jié)算“以送審造價”結(jié)算工程價款的原則,無疑是施工企業(yè)維護自身合法權(quán)益的一把尚方寶劍,但任何事物都是一分為二的,如果操作不好,就不能達到應(yīng)有的效果。在實踐中,要注意以下操作要點:
1、簽好建設(shè)工程施工合同
(1)采用建設(shè)部制定的建設(shè)工程施工合同示范文本,并不要在專用條款中排除通用條款33條在本合同中的適用。這是適用“以送審價為準”原則的最低要求,這也是最容易做到的。
(2)其次,最好在建設(shè)工程施工合同專用條款中“需要明示的法律、法規(guī)”條款中寫明:建設(shè)部《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》,或者在專用條款“九、竣工驗收與結(jié)算”條款中寫明:“按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?!边@樣適用“以送審價為準”原則就相當有保障了,這點也比較容易做到的。
(3)再次,如果可能,在建設(shè)工程施工合同專用條款“九、竣工驗收與結(jié)算”條款中明確寫明:“發(fā)包人在收到竣工結(jié)算文件后,28天內(nèi)審核完畢,逾期視為認可”。這是適用“以送審價為準”原則的最高要求,在目前的發(fā)承包市場中比較難以做到。
實務(wù)中到底采用哪種方式,取決于施工企業(yè)的簽約水平,但是第2種方式是完全可以爭取的,以最大限度地保護自身合法利益。
2、送審資料(竣工結(jié)算文件)應(yīng)齊全
雙方在合同中對送審資料有特別約定的,應(yīng)當符合特別約定,雙方未對送審的資料有特別約定的,一般應(yīng)掌握為送審的資料能計算出項目的總造價?!督ㄔO(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》第十一條規(guī)定:“工程價款結(jié)算應(yīng)按合同約定辦理,合同未作約定或約定不明的,發(fā)、承包雙方應(yīng)依照下列規(guī)定與文件協(xié)商處理:
(一)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度;(二)國務(wù)院建設(shè)行政主管部門、省、自治區(qū)、直轄市或有關(guān)部門發(fā)布的工程造價計價標準、計價辦法等有關(guān)規(guī)定;(三)建設(shè)項目的合同、補充協(xié)議、變更簽證和現(xiàn)場簽證,以及經(jīng)發(fā)、承包人認可的其他有效文件;(四)其他可依據(jù)的材料。在實踐中,送審資料主要包括以下文件:(1)招投標文件有關(guān)資料,(2)施工合同及補充協(xié)議,(3)工程竣工圖紙,(4)設(shè)計變更聯(lián)系單(簽證單),(5)施工單位編制的工程結(jié)算書(加蓋編制單位**、預(yù)算員章)(6)鋼筋翻樣單及計算底稿等。施工企業(yè)送審資料不全,將承擔不利后果。
3、注意簽收環(huán)節(jié)
發(fā)包人簽收竣工結(jié)算文件是適用“以送審價為準”的關(guān)鍵,也是難點,施工企業(yè)應(yīng)該引起高度注意注意。在實踐中,結(jié)算文件有以下送達方式:
(1)當面送達,由承包人將竣工結(jié)算文件遞交發(fā)包人處,由發(fā)包人當面接收并簽署書面憑證。簽收單要寫明工程總造價,資料齊全。
(2)快件送達,由承包人以快件形式將竣工結(jié)算文件郵寄給發(fā)包人,承包人必須在清單上寫明竣工結(jié)算文件的內(nèi)容、工程總造價,事后及時從郵局獲得快件簽收回執(zhí)。
(3)掛號信公證送達,把所有送審資料都先進行公證,并在公證人的公證下將掛號信送至郵局,事后及時從郵局獲得掛號信簽收回執(zhí)。
簽收單、快件回執(zhí)、公證書均要能夠反映出工程總造價。
4、發(fā)包人審核期限屆滿,施工企業(yè)應(yīng)及時以發(fā)出“以送審價為準”支付工程價款的函件。
發(fā)包人逾期結(jié)算即產(chǎn)生按送審價支付工程款的后果,根據(jù)建設(shè)工程施工合同示范文本規(guī)定,承包人從審核期滿之日起即有權(quán)獲取工程價款,因此,發(fā)包人審核期限屆滿,承包人應(yīng)依合同約定要求發(fā)包人按送審價付款,而不能發(fā)函要求發(fā)包人在一定期限內(nèi)完成結(jié)算,否則,相當于放棄了合同約定“以送審價為準”結(jié)算工程價款的權(quán)利,一旦事后又主張按送審價結(jié)算工程款,將遇到不必要的麻煩。
在工程款拖欠現(xiàn)象嚴重存在的建筑市場,廣大施工企業(yè)只有學法懂法,提高合同管理水平,適時使用“以送審價為準”結(jié)算工程價款這一尚方寶劍,才能在工程價款結(jié)算的談判、催收工作中,爭取主動。
①參見《中華人民共和國合同法》第二百六十九條
②參見《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》第180頁
③參見《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》第180頁
④參見《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》第十六條,《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》第十八條
⑤參見〈最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用〉第181頁
- 1[重慶]工程質(zhì)量分戶驗收項目檢查內(nèi)容、標準、方法表格
- 2城鎮(zhèn)化呼喚農(nóng)民轉(zhuǎn)變觀念
- 3羅淵:中國養(yǎng)老地產(chǎn)尚不成熟 投資需三思而后行
- 4走入誤區(qū)的建設(shè)工程監(jiān)理與前途未卜的建設(shè)工程項目管理
- 5石赟:設(shè)計頑“石” 霞彩氤“赟”
- 6山東省建筑施工起重機械使用登記申請表
- 72013年二級建造師考試《機電管理與實務(wù)》真題案例分析題第1題
- 8苑德軍:城鎮(zhèn)化并不必然支持高房價
- 9一級建造師公路工程復(fù)習資料——知識考點19
- 10呂羽:拓展中國市場,打造一流的國際團隊
- 11煙花爆竹生產(chǎn)安全管理要求
- 12振動對人體的影響及主要防護措施
- 13電站可行性研究報告
- 14下列情形中,屬于合同繼續(xù)履行例外的有
- 15頂管工具管應(yīng)具有的功能有哪些
- 16法的效力層級
- 17工程項目進度控制理論和方法的探討
- 18建筑工程施工項目的報價策略
- 19安全管理主要包括的管理
- 204級土圍堰的邊坡穩(wěn)定安全系數(shù)應(yīng)不小于多少
- 21抵押權(quán)
- 2209年一級專業(yè)實務(wù)(公路)資料:掌握挖方路基施工技術(shù)
- 23地表水資源
- 24準確預(yù)測項目成本提高工程項目盈利
- 25不斷改進港口裝卸工藝實現(xiàn)安全優(yōu)質(zhì)高效低成本生產(chǎn)
- 26預(yù)防焊接作業(yè)引起火災(zāi)的措施
- 27建筑工程:國際工程承包項目的工程變更
- 28[廣東]電網(wǎng)公司建設(shè)安全文明及優(yōu)質(zhì)樣板工程標準(檢查評分表)
- 29時評:營造奧特萊斯獨特的商業(yè)之美
- 30班組安全管理的重點在現(xiàn)場
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓